Contrato tipo de prestación de servicios. Prestación compensatoria de servicios. En virtud del contrato de prestación de servicios a cambio de una retribución, el contratista se compromete, siguiendo las instrucciones del cliente de los Servicios, el contratista se compromete, siguiendo las instrucciones
En virtud del artículo 779 del Código Civil, en virtud de un contrato de prestación de servicios a cambio de una retribución, el contratista se obliga, por instrucciones del cliente, a prestar servicios (realizar determinadas actuaciones o realizar cierta actividad), y el cliente - para pagar por estos servicios. El legislador se refiere a las condiciones esenciales del contrato de prestación de servicios a cambio del objeto del contrato, esto es, el tipo (lista) de servicios, aquellas acciones específicas que, en virtud del art. 780 Código Civil Federación Rusa el ejecutante debe realizar para el cliente. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 781 del Código Civil, el cliente está obligado a pagar los servicios prestados a él en el tiempo y en la forma especificada en el contrato.
“Los tribunales, satisfaciendo parcialmente las pretensiones iniciales, partieron del hecho de que el demandante prestó servicios en virtud del contrato, lo que se confirma mediante actos bilaterales de aceptación del trabajo. Dado que los servicios prestados por el demandante fueron aceptados por el demandado sin comentarios ni objeciones, el demandado no tiene motivos para la falta de pago de los servicios recibidos "- Resolución del Tribunal de Arbitraje del Distrito de Moscú de fecha 01.12.2014 N F05-13410 / 2014 en el caso N A41-53417/13
“De conformidad con los términos del contrato N 03-06 / 06-0534 del 27 de octubre de 2006 (cláusulas 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4), la demandada, como arrendadora, se comprometió a realizar reparaciones mayores a la propiedad, brindar asesoramiento y otro tipo de asistencia para que la mayoría uso efectivo propiedad arrendada, proporcionar un operador calificado para toda la operación de la planta de energía móvil.
No se han presentado pruebas que confirmen el cumplimiento de estas obligaciones en el plazo indicado en la reclamación ”- Resolución del Tribunal de Arbitraje del Distrito de Moscú de fecha 31 de octubre de 2014 N F05-7184 / 13 en el caso N A40-125364 / 12-157 -1189
El artículo 780 del Código Civil de la Federación de Rusia no contiene instrucciones sobre si es necesario redactar actos de aceptación y transferencia en confirmación de la ejecución de un contrato para la prestación de servicios por una tarifa. La ausencia de un certificado de aceptación no indica en sí misma que no se prestaron los servicios. El hecho de la prestación de servicios puede ser confirmado por otras pruebas. (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de Moscú del 17 de abril de 2013 en el caso N A40-32464 / 12-55-301). Después de la prestación de los servicios, no podrá suscribirse el acta de prestación de los mismos, a pesar de que el contrato prevea su ejecución. El hecho de la prestación de servicios puede ser confirmado por otras pruebas. (Resolución del Servicio Antimonopolio Federal del Distrito del Volga del 28 de junio de 2012 en el caso No. А49-5634/2011).
El contratista no tiene derecho a obligar judicialmente al cliente a firmar un acta de aceptación de los servicios prestados, sino que sólo puede exigir su pago, mientras pruebe el hecho de su prestación /10). La legislación actual no prevé forma unificada se realiza el acto de aceptación y cesión de los servicios, por lo que las partes determinan libremente su contenido. Las únicas restricciones están contenidas en el art. 9 ley Federal con fecha 06.12.2011 N 402-ФЗ "Sobre contabilidad" El acto de aceptación y transferencia debe contener todos los detalles necesarios, en particular, el nombre del documento, la fecha en que se redactó, el nombre de la organización en cuyo nombre el documento se redactó, el contenido de la transacción comercial, una indicación del apellido, nombre, patronímicos de las personas que firmaron los documentos, firmas personales (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de Moscú del 31 de mayo de 2012 en caso NA40-97436 / 11-144-856).
Mientras tanto, la legislación actual no prevé el contenido obligatorio de los certificados de aceptación del servicio (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de los Urales del 19 de julio de 2010 N F09-5329 / 10-C3 en el caso N A60-3285 / 2010-C5 ). El certificado de aceptación debe contener una lista de todos los trabajos o acciones realizadas por el contratista para prestar los servicios (Decisión del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación Rusa del 07/08/2009 N VAC-9587/09 en el caso N A31-4774 / 2008-20).
Un certificado de aceptación que no contenga una lista específica de los servicios prestados por el contratista puede reconocerse como prueba adecuada del hecho de su prestación si está firmado por el cliente sin comentarios y teniendo en cuenta el objeto del contrato para la prestación de los servicios. servicios por una tarifa (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio del Distrito de Moscú del 6 de febrero de 2013 en el caso N A40-49151/12-159-445). El acto de aceptación y cesión no es prueba propia de la prestación de los servicios si no cumple los requisitos estipulados en el contrato. El acto de transferencia-recepción debe permitir evaluar la proporcionalidad del costo de los servicios prestados por el contratista a su volumen y complejidad. (Decisión del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación Rusa del 8 de julio de 2009 N VAC-8433/09 en el caso N A40-63064/08-5-562). Si los certificados de aceptación de transferencia contienen contradicciones, no pueden acreditar la prestación de los servicios. El acto de aceptación de transferencia, que no contiene un vínculo con el contrato, confirma la prestación de los servicios bajo este contrato, si no hay evidencia de otras relaciones contractuales entre las partes para la prestación de servicios similares (Resolución del Servicio Federal Antimonopolio de la Circunscripción Noroccidental de 16 de agosto de 2010 en la causa N A56-38965/2009).
Acuerdo No. TN ____
prestación remunerada de servicios de supervisión técnica/construcción
Moscú "____" _______ 20__
En adelante, el "Cliente", por un lado, y
Sociedad Anónima "VK Comfort", en lo sucesivo denominado el "Contratista", actuando sobre la base de la Carta, por otro lado, en lo sucesivo denominados colectivamente como las "Partes", han concluido este Acuerdo (en lo sucesivo denominado el "Acuerdo") de la siguiente manera:
1. EL OBJETO DEL ACUERDO
1.1. El Contratista se compromete, siguiendo las instrucciones del Cliente, a prestar servicios de construcción/supervisión técnica (en lo sucesivo denominados servicios) durante la producción de reparaciones, acabados y otros trabajos (en lo sucesivo denominados trabajos) en las instalaciones del Cliente con un área total de _______, ubicado en: _______________________, (en lo sucesivo denominado como el "Objeto"), y el Cliente a pagar por los servicios prestados, en los términos y en la forma especificada por este Acuerdo.
1.2. Al prestar servicios, el Contratista se guía por este Acuerdo, la legislación vigente de la Federación Rusa, los códigos y reglamentos de construcción, los reglamentos técnicos y otros reglamentos.
2. PLAZO DEL SERVICIO
2.1. El Contratista presta los servicios de supervisión técnica a partir de la fecha de firma del Certificado de admisión a los trabajos de reparación y acabado, y luego de acuerdo con el encargo de reparación aprobado por el Cliente.
2.2. Sobre la base de una solicitud por escrito del Cliente, en caso de que el contratista suspenda la reparación, el acabado y otros trabajos, las Partes suspenden este Acuerdo por el período de su suspensión, mientras que las Partes firman un Acta sobre la suspensión del acuerdo. El plazo de este Acuerdo se renovará sobre la base de la solicitud del Cliente después de la reanudación del trabajo por parte del contratista.
2.3 . La fecha de finalización de los servicios bajo este Acuerdo es la fecha de finalización de los Trabajos Contratados en la Instalación.
3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE
3.1. El cliente se compromete:
3.1.1. Efectuar el pago de los trabajos realizados por el Contratista en la forma y términos previstos en la Sección 5 de este Contrato.
3.1.2. Dale al artista todo documentacion necesaria para llevar a cabo el trabajo especificado en la cláusula 2.1.
3.1.4. Disponer el acceso del Contratista a la Instalación, en presencia del Cliente, o de su representante legal.
3.1.5. Dotar a la Instalación para el período de trabajo de equipos regulares de extinción de incendios con la organización de un puesto de bomberos, utilizando una manguera contraincendios individual alimentada por agua fría, así como extintores portátiles fabricados en fábrica.
3.1.6. Aceptar los servicios prestados de acuerdo con el certificado de aceptación de los servicios prestados.
3.2. El cliente tiene derecho:
3.2.1. Requerir al Contratista que proporcione informes escritos sobre los resultados de la supervisión técnica.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
4.1. El Contratista se compromete a:
4.1.1. Prestar servicios de supervisión técnica en el siguiente ámbito:
Verificar la conformidad de la calidad del trabajo realizado bajo el Contrato, aplicado, estructuras, productos y equipos para el cumplimiento de los requisitos de las normas reglamentarias. documentación técnica, así como las normas y reglas estatales establecidas en la Federación Rusa, incluida la verificación de la disponibilidad de documentos que certifiquen su calidad;
Aprobación de los actos de aceptación del trabajo realizado (formulario KS-2) presentado al Cliente en virtud del Acuerdo de Contrato mediante la firma de una persona autorizada en cada copia y, por lo tanto, confirmando el volumen y la calidad del trabajo realizado, su conformidad con el diseño y estimación de la documentación, los términos del Acuerdo de Contrato, la conformidad documentación ejecutiva presentado al Cliente, los requisitos de documentación reglamentaria y técnica;
Controlar la corrección del control de entrada de materiales de construcción, estructuras, productos y otros productos recibidos por el contratista y proveedores utilizados en el trabajo en la Instalación, así como asegurar la prevención del uso de productos para el trabajo en la Instalación que no hayan pasó el control de entrada;
Efectuar constantemente el control de calidad de los trabajos, teniendo en cuenta las etapas realizadas en el marco del Contrato;
Controlar el oportuno y correcto mantenimiento de las bitácoras generales y especiales de obra objeto del Contrato;
Registrar los resultados de la construcción/supervisión técnica del trabajo en la Instalación en los registros de trabajo, que indican las desviaciones de documentación del proyecto y existente documentos normativos asegurar la corrección de las desviaciones;
Informar inmediatamente al Cliente sobre la necesidad de suspender los trabajos bajo el Acuerdo de Contrato en casos de inadecuación o mala calidad de los materiales, equipos utilizados, violación de la tecnología de producción del trabajo, así como otras circunstancias que amenacen la seguridad o calidad del trabajo, o hacer que sea imposible completar el trabajo a tiempo;
Informar oportunamente al Cliente sobre todas las infracciones identificadas durante la construcción/supervisión técnica del trabajo en la Instalación (incluida la detección de desviaciones del proyecto, el uso de materiales y la ejecución del trabajo, cuya calidad no cumple con los requisitos de la documentación técnica). , GOST y SNiP);
Participar en reuniones de producción realizadas por el Cliente, inspecciones y otros eventos relacionados con la construcción / supervisión técnica;
Ejercer control sobre la disponibilidad y corrección del mantenimiento de la documentación ejecutiva en el marco del Contrato;
En casos necesarios, hacer propuestas para cambiar la documentación del proyecto, fechas de finalización ciertos tipos obras o etapas de construcción (reparación) bajo el Contrato;
Participar en el trabajo del comité de aceptación de trabajo;
Participar en las inspecciones realizadas por los organismos estatales de supervisión de la construcción, otras inspecciones y comisiones autorizadas para tales inspecciones;
garantizar el examen de las obras ocultas y la preparación de los actos correspondientes.
4.1.2. Proporcionar al Cliente copias de las Órdenes del contratista, en las que se indique:
Qué desviaciones del proyecto, defectos, violaciones. especificaciones, se encontraron códigos y reglamentos de construcción, reglas de trabajo del sitio;
Requisitos específicos destinados a eliminar estas desviaciones, indicando el momento de su eliminación.
4.1.3. A medida que se completen los trabajos de construcción, firme los siguientes Certificados de finalización para el contratista, de acuerdo con las tecnologías del proyecto, SNiP:
- control de entrada de materiales de construcción (certificados del material utilizado);
- arreglo de piso (esquema ejecutivo con referencias a las estructuras principales + certificados de los materiales utilizados + Certificado de inspección de la instalación de compensación de potencial en "áreas húmedas" (para pisos cálidos);
- instalación de mamparas (certificados de los materiales utilizados);
- instalación del sistema de suministro de agua (certificados de los materiales utilizados con la aplicación de las Leyes sobre pruebas hidráulicas y neumáticas + esquema ejecutivo con referencias a las estructuras principales);
- instalación de sistema de alcantarillado (certificados de los materiales utilizados con la aplicación de las Leyes sobre pruebas por el estrecho + esquema ejecutivo con referencias a las estructuras principales);
- instalación de cables eléctricos (esquema ejecutivo con referencias a las principales estructuras + certificados de los materiales utilizados);
- instalación del sistema de calefacción (en presencia de este tipo de trabajo, certificados, pasaportes, facturas de los materiales utilizados con la aplicación de las Leyes sobre la implementación del esquema hidráulico + ejecutivo con referencias a las estructuras principales);
Actos de trabajo realizados:
dispositivo de impermeabilización;
instalación de piso;
instalación de tabiques;
Instalación de un sistema de suministro de agua;
Instalación del sistema de alcantarillado;
Instalación de cables eléctricos;
Instalación del sistema de calefacción;
4.2. El ejecutante tiene derecho:
4.2.1. Involucrar a terceros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Acuerdo.
4.2.2. Determinar independientemente el procedimiento para el cumplimiento de sus obligaciones.
4.2.3. Exigir al Cliente que pague por los servicios prestados de conformidad con este Acuerdo.
5. COSTO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGOS
5.1. El costo de los servicios del Contratista se calcula con base en 200 (doscientos) rublos por 1 metro cuadrado metro de area total, y es ______________________________________________.
5.2. El Cliente paga los servicios bajo este Acuerdo con un pago por adelantado por el monto del 100% del costo de los servicios previstos en la cláusula 5.1. del Acuerdo dentro de los 3 días hábiles a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo.
5.3. Los intereses sobre el monto del pago anticipado (anticipo) no se acumulan y no están sujetos a pago.
5.4. Las liquidaciones en virtud del Acuerdo se llevan a cabo sin efectivo mediante órdenes de pago.
5.5. La obligación de pago del Cliente se considera cumplida en el momento en que los fondos se abonan en la cuenta de liquidación del Contratista.
5.6. El costo de los servicios establecido en la cláusula 5.1 es fijo y solo puede modificarse en los casos previstos por la legislación de la Federación Rusa.
6. ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
6.1. El Cliente deberá aceptar los servicios prestados y firmar el Acta de aceptación de los servicios prestados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción del mismo por parte del Contratista. En caso de negativa a firmarlo, se redacta una negativa motivada.
6.2. En caso de no firmar el Acta de Entrega y Aceptación de los Servicios Prestados dentro del plazo anterior, así como a falta de una negativa motivada dentro del mismo plazo, el Contratista realiza la anotación correspondiente en el Acta. En este caso, los servicios del Contratista se considerarán aceptados por el Cliente sin objeciones, y el Acta redactada por el Contratista unilateralmente será base adecuada y suficiente para las liquidaciones previstas en el Contrato.
7. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
7.1. En caso de incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo, las Partes serán responsables de conformidad con la legislación vigente de la Federación Rusa.
7.2. El Contratista tiene derecho a no iniciar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato o a suspender la prestación de los servicios en caso de que el Cliente incumpla sus obligaciones en virtud del presente Contrato, notificándolo al Cliente 7 (cinco) días naturales antes de la suspensión de la prestación de los mismos. servicios.
8. PLAZO Y TERMINACIÓN
8.1. El Acuerdo entra en vigor a partir de la fecha de su firma por las Partes y es válido hasta que las Partes cumplan plenamente con sus obligaciones.
8.2. La terminación del Acuerdo se lleva a cabo por acuerdo de las Partes en estatutario bueno.
8.3. El Contratista tiene derecho a negarse a ejecutar este Acuerdo en caso de incumplimiento triple por parte del Contratista de las instrucciones del Contratista sobre violaciones identificadas durante la reparación, el acabado y otros trabajos por parte del Contratista, así como en otros casos previstos por ley aplicable, con aviso de ello al Cliente con 15 días naturales de antelación.
9. OTROS TÉRMINOS
9.1. En todo lo que no esté estipulado en este Acuerdo, las Partes se guían por la legislación vigente de la Federación Rusa.
9.2. Las Partes están exentas del cumplimiento parcial o total de las obligaciones bajo este Acuerdo si este incumplimiento fue el resultado de circunstancias de fuerza mayor que surgieron después de la celebración de este Acuerdo, como resultado de eventos extraordinarios que las Partes no pudieron prever ni prevenir con medidas razonables. . Serán circunstancias de fuerza mayor, en particular, los siguientes eventos: terremotos, inundaciones, incendios, explosiones, hundimientos de suelos y otros fenómenos naturales, así como las acciones prohibitivas del estado y autoridades locales situación de poder, huelgas, hostilidades, estado de excepción (especial, militar, etc.).
9.3. Este Acuerdo se hace en dos copias, una para cada Parte que tenga igual fuerza legal.
9.4. Todos los cambios y adiciones a este Acuerdo son válidos solo si se realizan por escrito y están firmados por representantes autorizados de ambas Partes. Para los efectos de este Acuerdo, la forma escrita de las Partes significa tanto la elaboración de un documento único como el intercambio de cartas, telegramas, mensajes utilizando medios de facsímil, lo que permite identificar al remitente y la fecha de salida.
10. DIRECCIONES, DATOS Y FIRMAS DE LAS PARTES
Objeto del contrato
1.1. El Contratista se compromete, por instrucciones del Cliente, a prestar los siguientes servicios:
orientación metodológica _____________________________________________ de la práctica de los estudiantes del curso _____ de la especialidad/dirección según el OBOR __________________________________ en la cantidad de _____ horas de acuerdo con la orden de fecha __ ____________ 20__ No. __________
1.2. Periodo de prestación del servicio: de __ ____________ 20__ a __ ____________ 20__
1.3. El servicio debe cumplir con los siguientes requisitos: estado federal estándar educativo educación más alta, el estándar de la Institución Educativa Presupuestaria del Estado Federal de Educación Superior "NGPU" para la organización y realización de prácticas profesionales, el programa de práctica.
2. Obligaciones de las partes
2.1. El Cliente se compromete a pagar por los servicios prestados de acuerdo con los términos de este Contrato.
2.2. El Contratista se compromete a prestar servicios de alta calidad y dentro del tiempo estipulado
cláusula 1.2. Contrato.
3. Costo de los servicios. Procedimiento de liquidación
3.1. Por los servicios prestados en virtud de este Contrato, el Cliente paga al Contratista una tarifa por la cantidad de _____________________________________________ (________________) rublos.
3.2. La remuneración se abona a tanto alzado tras la firma por las Partes del Acta de aceptación de los servicios prestados. La cantidad especificada está sujeta a impuestos en la forma prescrita.
3.3. El pago se realiza de forma no monetaria transfiriendo el importe adeudado a la cuenta del Contratista en una entidad de crédito oa través de la caja de la universidad.
4. Orden de entrega y aceptación de los servicios
4.1. La aceptación de los servicios se realiza de conformidad con la cláusula 1.1. Contrato. La aceptación de los servicios se formaliza mediante un Certificado bilateral de aceptación de los servicios prestados, que es firmado por una persona autorizada del Cliente y del Contratista.
4.2. En caso de negativa motivada del Cliente a firmar el Certificado de aceptación de los Servicios prestados, las Partes redactan un acto bilateral con una lista de mejoras necesarias o deficiencias en la preparación de la documentación, el momento de su implementación.
4.3. Para comprobar el cumplimiento de la calidad de los servicios prestados con los requisitos establecidos por el Contrato y sus anexos, el Cliente realiza un examen. El examen de los resultados puede ser llevado a cabo por el Cliente por su cuenta o pueden participar expertos y organizaciones de expertos en su implementación.
4.4. Si el Cliente no tiene reclamos sobre la cantidad y calidad de los servicios prestados, el Cliente dentro de los 3 (tres) días hábiles firma el Acta de Aceptación de los servicios prestados, la factura. Después de eso, los servicios se consideran prestados por el Contratista al Cliente. Estos documentos también serán considerados una "opinión pericial" durante el examen. por tu cuenta, cumplimiento del servicio requisitos establecidos confirmado por la firma de la persona responsable en los documentos de aceptación. Si el examen lo lleva a cabo una organización de expertos especializados, la conclusión se redacta de acuerdo con el formulario establecido en esta organización.
Responsabilidad de las Partes
5.1. Las partes son responsables del incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la legislación vigente de la Federación Rusa.
5.2. En caso de retraso en el cumplimiento por parte del cliente de las obligaciones estipuladas en el contrato, así como en otros supuestos de incumplimiento o cumplimiento indebido por parte del cliente de las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista tiene derecho a exigir el pago de sanciones (multas, sanciones). La sanción se devenga por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación estipulada en el contrato, a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo para cumplir la obligación establecida en el contrato. Dicha sanción se establece en el contrato por un monto de tres centésimas partes de la tasa de refinanciación del Banco Central de la Federación Rusa vigente en la fecha de pago de las multas por el monto no pagado a tiempo. Se cobran penalizaciones por el incumplimiento indebido por parte del cliente de las obligaciones estipuladas en el contrato, con excepción del retraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. El monto de la multa se establece por contrato en forma de un monto fijo determinado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Gobierno de la Federación Rusa.
5.3. En caso de retraso en el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones (incluida la obligación de garantía) estipuladas en el contrato, así como en otros casos de incumplimiento o cumplimiento indebido por parte del contratista de las obligaciones estipuladas en el contrato, el cliente envía al Contratista una demanda de pago de sanciones (multas, sanciones).
5.4. La penalidad se devenga por cada día de retraso en el cumplimiento por parte del contratista de la obligación estipulada en el contrato, a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación establecida en el contrato, y es establecida por el contrato por un monto del 10 por ciento del precio del contrato, reducido en una cantidad proporcional al volumen de las obligaciones estipuladas en el contrato y de hecho realizadas por el ejecutante.
5.5. Las multas se cobran por incumplimiento o cumplimiento indebido por parte del Contratista de las obligaciones del contrato, excepto por el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones (incluida una obligación de garantía) del contrato. El monto de la multa se establece por contrato en forma de un monto fijo determinado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Gobierno de la Federación Rusa.
5.6. Una parte estará exenta del pago de una sanción (multa, interés moratorio) si prueba que el incumplimiento o el cumplimiento indebido de una obligación estipulada en el contrato se produjo por fuerza mayor o por culpa de la otra parte.
El derecho civil regula las relaciones relativas a la ejecución del trabajo y la prestación de servicios de diferentes formas. Para los primeros se pretende un contrato de trabajo, y para los segundos, un contrato de prestación de servicios a cambio de una retribución. Pero al mismo tiempo, el Código Civil de la Federación Rusa (a diferencia del Código Fiscal de la Federación Rusa) no contiene una definición clara de los términos "trabajo" y "servicio". Entonces, ¿cómo determina qué tipo de contrato celebrar en una situación particular? ¿Y qué pasa si haces el contrato equivocado? Las respuestas a estas preguntas están en nuestro artículo de hoy.
Trabajo o servicio: leemos el Código Civil de la Federación Rusa
Diferencias entre contrato y contrato de servicios
La definición correcta del tipo de contrato es de gran importancia práctica. El hecho es que los contratos de trabajo y los servicios pagados difieren significativamente en cuanto al alcance de los derechos y obligaciones de las partes. Por tanto, un error en la calificación del contrato puede acarrear graves consecuencias.
Ejecución del contrato por terceros
Así, en virtud de un contrato de trabajo, el ejecutante (contratista) tiene derecho a contratar a terceros para realizar el trabajo, a menos que el contrato establezca expresamente que está obligado a realizar el trabajo personalmente (cláusula 1 del artículo CC RF). Pero el contratista en virtud del contrato de prestación de servicios no tiene tal derecho. Puede involucrar a terceros en la prestación de servicios solo si esto está expresamente permitido en el contrato mismo (Artículo 1 del Código Civil de la Federación Rusa). Esto significa que si las partes concluyeron por error contratos de trabajo en lugar de un contrato de servicios, y los servicios en realidad son prestados por un tercero, esto puede convertirse en la base para privar al contratista del derecho a la remuneración.
Tomemos un ejemplo. Supongamos que las partes han firmado un contrato con la obligación de realizar un seminario para los empleados del cliente. Al mismo tiempo, el ejecutante actuó solo como intermediario e involucró directamente a otra organización con personal con las calificaciones necesarias para llevar a cabo el seminario. Pero al mismo tiempo, esta posibilidad no estaba estipulada en el contrato con el cliente. En tal situación, en caso de disputa, el tribunal vuelve a calificar el contrato. Como resultado, el artista intérprete o ejecutante puede quedar sin remuneración, ya que, según los términos del contrato y teniendo en cuenta las disposiciones del Código Civil de la Federación de Rusia sobre el contrato de prestación de servicios a cambio de una tarifa, no tenía el derecho a involucrar a un tercero.
Retiro unilateral del contrato
Además, los dos tratados en consideración difieren en cuanto a la posible negativa unilateral de la transacción. Según el contrato, sólo el cliente tiene tal derecho. Puede, en cualquier momento antes de la entrega de los resultados del trabajo, negarse a ejecutar el contrato sin dar razones, pagando la parte del trabajo ya realizado por el contratista (Artículo 1 del Código Civil de la Federación Rusa). En cuanto al contrato de prestación de servicios a título oneroso, puede ser rescindido por negativa a ejecutarlo por cualquiera de las partes y en cualquier momento. Al mismo tiempo, el cliente que rechazó el contrato paga al contratista los gastos realmente incurridos por él (cláusula 1, artículo del Código Civil de la Federación Rusa). Y si el contratista rechaza el contrato, compensa al cliente por las pérdidas asociadas con esto (cláusula 2, artículo del Código Civil de la Federación Rusa).
También notamos que el cliente tiene derecho a cancelar el contrato de trabajo si el contratista realiza el trabajo tan lentamente que claramente no cumplirá con los plazos establecidos por el contrato (Artículo 1 del Código Civil de la Federación Rusa). Pero el contrato de prestación de servicios no prevé tal oportunidad para el cliente.
Preparación de documentos de "cierre"
Hay otras diferencias también. Por ejemplo, un artículo del Código Civil de la Federación Rusa requiere que la transferencia de los resultados del trabajo se redacte en un documento separado (ley u otro documento similar). Si falta este documento, entonces no hay razón para creer que el contratista ha cumplido con sus obligaciones y, por lo tanto, no tiene derecho a recibir una remuneración (decreto del Tribunal de Arbitraje del Distrito Central de fecha 04.02.18 No. F10-551/2018 en el caso N° A84-228/2017). El contrato de prestación de servicios, por el contrario, no requiere la ejecución de ningún documento de "cierre" (decreto del Tribunal de Arbitraje del Distrito Central de fecha 09/04/18 No. F10-1299 / 2018 en el caso No. A23-140/2017). Esto significa que la obligación del cliente de pagar los servicios no depende de si las partes han redactado un acta (otro documento similar) o no. La regla opuesta puede estar prevista en el contrato mismo (decreto del Tribunal de Arbitraje del Distrito de Siberia Oriental en el caso No. A58-7306 / 2017).
Qué debe especificarse en los contratos de prestación de servicios
Existen diferencias en cuanto al contenido de los contratos de trabajo y servicios remunerados. Entonces, en el contrato, es necesario establecer criterios que le permitan determinar un tipo específico de trabajo (cláusula 1 del artículo del Código Civil de la Federación Rusa), así como las condiciones para las fechas inicial y final de la ejecución. de trabajo (cláusula 1 del artículo del Código Civil de la Federación Rusa).
En cuanto al contrato de prestación de servicios por una tarifa, para que se considere concluido, basta con fijar las condiciones que determinan el tipo específico de servicio (cláusula 1, artículo del Código Civil de la Federación de Rusia) . Es cierto que debe tenerse en cuenta que las leyes de la industria pueden establecer otras reglas para redactar un contrato para la prestación de servicios a cambio de una compensación. Por ejemplo, los contratos para la prestación de servicios turísticos (un contrato para la venta de un producto turístico) deben contener la información enumerada en el Artículo 10 de la Ley Federal "Sobre los Fundamentos del Turismo en la Federación Rusa". En particular, estos incluyen información sobre el operador turístico y el tamaño soporte financiero responsabilidad del operador turístico, datos sobre el contrato de seguro de responsabilidad civil del operador turístico o garantía bancaria, información sobre el turista y el precio del producto (en rublos), y otros datos.
Como vemos, por regla general Desplazarse condiciones obligatorias para un contrato de trabajo es más amplio que para un contrato de prestación de servicios a cambio de una retribución, ya que incluye una indicación de las fechas de inicio y finalización de la ejecución del trabajo. Entonces, si las partes concluyeron por error un acuerdo de servicio en lugar de un contrato de trabajo y al mismo tiempo no especificaron los términos para la realización del trabajo en el acuerdo, entonces el acuerdo redactado por ellos simplemente no tendrá fuerza legal. Después de todo, de acuerdo con las reglas del Código Civil de la Federación Rusa, los contratos no se interpretan por su nombre, sino por la esencia de las relaciones que surgen entre las partes (cláusula 3 del Art., Art. y Código Civil de la Federación Rusa). ). Por tanto, una vez acreditado el hecho de que el trabajo se realiza bajo contrato y no se prestan servicios, se reclasificará como contrato de trabajo. Un contrato de trabajo, en el que no hay condiciones sobre la oportunidad del trabajo, se considera no celebrado. En consecuencia, el contratista no podrá exigir la remuneración prevista por tal “contrato”, y el cliente no podrá transferirle el resultado correspondiente. Además, para ninguna de las partes tal “acuerdo” puede servir como prueba documental de gastos, ya que legalmente no existe.
Cómo especificar el precio de las obras o servicios
Pero la condición sobre el precio, por regla general, no es obligatoria ni para un contrato de trabajo ni para un contrato de prestación de servicios a cambio de una retribución. Si redacta un contrato sin establecer el pago por trabajos o servicios, el cliente deberá pagar al contratista el monto en el que generalmente se estiman trabajos o servicios similares (cláusula 3, artículo , cláusula 1, artículo del Código Civil de Rusia Federación, cláusula 54 de la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa No. 6, Pleno de la Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa No. 8 del 01.07.96). Está claro que tal enfoque para determinar el precio está plagado de disputas, por lo que no debe omitir este punto al redactar un contrato.
Al formular una condición sobre el costo de las obras o servicios, es necesario fijar claramente si el precio incluye el monto del IVA. El hecho es que si se omite este problema, el contratista tendrá derecho a recaudar impuestos en exceso del precio del contrato (cláusula 15 de la Revisión de la práctica de resolver disputas bajo un contrato de construcción, aprobada por una carta de información del Presidium del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación Rusa).
Y al celebrar contratos para la provisión de servicios Legales relacionados con la conducción del litigio, se debe tener en cuenta lo siguiente. Ni la obligación del cliente de pagar los servicios, ni el monto de dicho pago, ni el procedimiento para determinar el precio de los servicios pueden depender de la decisión del tribunal (decreto del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 23 de enero de 2007 No. 1-P y el Presidium de la Corte Suprema de Arbitraje de la Federación Rusa). En particular, el costo de los servicios en virtud de dicho acuerdo no puede establecerse como un porcentaje del monto recuperado a través del tribunal (decreto del Tribunal de Arbitraje del Distrito de Siberia Occidental del 30 de marzo de 2018 No. F04-334 / 2018 en el caso No. .A46-6600/2017).
Contrato de prestación de servicios. En virtud de un contrato de prestación de servicios a cambio de una tarifa, el contratista se compromete a prestar servicios (realizar determinadas acciones o llevar a cabo determinadas actividades) siguiendo las instrucciones del cliente, y el cliente se compromete a pagar por estos servicios.
Las reglas del Capítulo 39 del Código Civil se aplican a los contratos de prestación de servicios de comunicación, médicos, veterinarios, de auditoría, de consultoría, de información, de capacitación, de turismo y otros, con excepción de los servicios prestados en virtud de los contratos previstos en los Capítulos 37, 38 , 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 del Código Civil.
Salvo disposición en contrario en el contrato de prestación de servicios a título oneroso, el contratista está obligado a prestar los servicios personalmente.
El cliente está obligado a pagar los servicios que se le presten en los términos y en la forma especificada en el contrato de prestación de servicios a título oneroso.
En caso de imposibilidad de ejecución por culpa del cliente, los servicios están sujetos al pago íntegro, salvo disposición legal en contrario o el contrato de prestación de servicios a título oneroso.
En caso de que la imposibilidad de ejecución se produjera por circunstancias de las que ninguna de las partes es responsable, el cliente deberá reembolsar al contratista los gastos efectivamente incurridos por él, salvo disposición en contrario de la ley o del contrato de prestación de servicios a título de indemnización. .
El cliente tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato de prestación de servicios a cambio de una compensación, sujeto al pago al contratista de los gastos efectivamente incurridos por él.
El contratista tiene derecho a negarse a cumplir las obligaciones en virtud del contrato para la prestación de servicios a cambio de una compensación solo si el cliente recibe el reembolso total de las pérdidas.
Las disposiciones generales sobre el contrato (artículos 702 a 729 del Código Civil) y las disposiciones sobre contratación doméstica (artículos 730 a 739 del Código Civil) se aplican al contrato de prestación de servicios a título oneroso, salvo que contradiga los artículos 779- 782 del Código Civil, así como las especificidades del objeto del contrato de prestación de servicios a título oneroso.
Sociedad de responsabilidad limitada "Phantom", en lo sucesivo denominada "Cliente", representada por el director Nikolay Alexandrovich Verevkin, actuando sobre la base de la Carta, por un lado, y Empresario individual Fedichkin A.V., en lo sucesivo denominado el "Contratista", representado por Andrey Vladimirovich Fedichkin, actuando sobre la base del Certificado, por otra parte, en lo sucesivo denominados colectivamente las "Partes", han concluido este acuerdo de la siguiente manera:
1. EL OBJETO DEL ACUERDO
1.1. El Contratista se compromete a prestar servicios para la participación en proceso de manufactura, gestión y desempeño de otras funciones a pedido del Cliente, en el territorio de la empresa del Cliente, ubicada en la dirección: Moscú, st. Oljovskaya, 11.
1.2. El Cliente se obliga a pagar oportunamente los servicios al Contratista.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1. El ejecutante tiene derecho:
2.1.1. Obtener acceso interno actos locales el Cliente, documentación técnica, así como otras fuentes de información relativas a la seguridad de la instalación.
2.1.2. Tiene derecho a cambiar el costo de los servicios prestados, pero no más de una vez durante el año calendario.
2.2. El Contratista se compromete a:
2.2.1. Dentro del plazo acordado, cumplir con las instrucciones del Cliente previstas en este Acuerdo.
2.2.2. A petición escrita del Cliente, realizar un estudio de las instalaciones, seguido de la redacción de un acta, que refleje propuestas de refuerzo técnico, el uso de medios técnicos, tipo, cantidad requerida puestos y el número de guardias en la instalación.
2.2.3. Realizar, a solicitud escrita del Cliente, consultas y elaboración de recomendaciones en materia de garantía de la seguridad de las instalaciones del Cliente.
2.2.4. Brindar asistencia para mantener la seguridad contra incendios en las instalaciones, sujeto a la implementación por parte del Cliente de medidas de prevención de incendios y la provisión de equipos primarios de extinción de incendios.
2.2.6. Actividades especificadas en los párrafos 2.2.2; 2.2.3., realizar por un cargo adicional.
2.3. El cliente tiene derecho:
2.3.1. Hacer sugerencias para mejorar la calidad de los servicios prestados por el Contratista.
equipo necesario para que el Contratista cumpla con sus obligaciones.
2.4.3. Instale equipos de extinción de incendios primarios reparables en ciertos lugares de la instalación, lleve a cabo medidas preventivas de seguridad contra incendios.
2.4.4. Proporcionar iluminación para las instalaciones.
2.4.5. Exigir a sus empleados, así como a los clientes, visitantes y socios, que cumplan con las medidas de seguridad contra incendios en el territorio de la empresa.
2.4.6. Pagar oportunamente por los servicios del Contratista bajo este contrato.
2.4.7. Notificar por escrito al Contratista dentro de los 2 (Dos) días hábiles del cambio de titular, así como a los demás responsables de las relaciones contractuales, con confirmación de sus facultades (órdenes, poderes, instrucciones), cambio de datos de empresa con envío documentos que confirmen estos cambios en la dirección del Contratista.
3. COSTE DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
3.1. El costo de los servicios del Contratista bajo este Acuerdo es de 103,960 (Ciento tres mil novecientos sesenta) rublos 00 kopeks por mes.
3.2. El pago de los servicios del Contratista se realiza mediante transferencia Dinero a la cuenta del Contratista en el siguiente orden:
- pago por adelantado (prepago) de al menos el 60% del monto del pago por los servicios del Contratista del mes anterior antes del día 05 del mes en curso sobre la base de una factura,
- liquidación definitiva - antes del día 10 del mes siguiente al del informe.
3.3 El Cliente está obligado a revisar el acto presentado dentro de los 3 días hábiles, firmarlo, certificarlo con un sello y devolver una copia a la dirección del Contratista. Si hay comentarios sobre los servicios prestados, el Cliente devuelve el acto con una negativa motivada por escrito dentro del plazo especificado anteriormente. Si el acto no es recibido por el Contratista dentro del plazo acordado, los servicios se consideran aceptados por el Cliente en virtud del acto sin comentarios.
3.4. Si las condiciones que determinan el costo de los servicios cambian, el Contratista deberá notificar al Cliente por escrito, con 10 días de anticipación y proporcionar un nuevo cálculo para consideración del Cliente.
Un acuerdo sobre el cambio del costo de los servicios se ejecuta mediante la firma del Acuerdo por las Partes acuerdo adicional al Acuerdo sin volver a emitir el Acuerdo.
3.5. En caso de no recepción de fondos a la cuenta de liquidación del Contratista dentro de los plazos especificados en la cláusula 3.2. de este Acuerdo, el Contratista tiene el derecho de suspender unilateralmente este Acuerdo notificando al Cliente por escrito 1 día antes de la suspensión propuesta de la prestación de servicios.
3.6. En caso de impago de las deudas por el pago de los servicios del Contratista dentro de un mes a partir de la fecha de suspensión de este Acuerdo, el Contratista tiene derecho a rescindir unilateralmente el Acuerdo sin previo aviso al Cliente.
3.7. La fecha de cumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones de pago por los servicios del Contratista es el día de recepción de los fondos en la cuenta de liquidación de este último.
4. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
4.1. Por incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones en virtud de este acuerdo, las partes son responsables de acuerdo con la legislación vigente de la Federación Rusa.
4.2. Por cada día de retraso en el pago de la dotación de personal con ^U, una sanción por el importe del 0,1% de la cantidad adeudada. La penalización se cobra sobre la base del envío de una reclamación por escrito por parte del Contratista al Cliente y una confirmación por escrito del Cliente sobre su aceptación. La penalización se cobra a partir de la fecha de confirmación por escrito de la aceptación de la reclamación por parte del Cliente.
4.3 El Contratista en caso de ejecución incorrecta o incumplimiento de los términos de este acuerdo es responsable por los daños causados al Cliente.
4.4. Los hechos de la causa del daño son establecidos por los órganos de instrucción, los de investigación, los judiciales en la forma prescrita por la ley aplicable.
La culpabilidad del Contratista es establecida por una comisión bilateral compuesta por representantes del Cliente y el Contratista, en caso de disputas sobre la culpabilidad del Contratista que no puedan ser resueltas por la comisión especificada, la disputa se remitirá a los tribunales.
El monto del daño se confirma mediante los documentos pertinentes redactados con la participación del Contratista. En caso de discrepancia entre el monto del daño establecido por el Cliente y el monto del daño establecido por el tribunal, el daño establecido por el tribunal estará sujeto a compensación.
La reparación del daño se hace después de la redacción de un acto bilateral, o un veredicto, decisión, sentencia u orden judicial que haya entrado en vigor legal.
4.5. El monto de los daños no discutidos por las partes se reembolsará dentro de los 30 días posteriores a que el Cliente proporcione al Contratista un paquete completo de documentos requeridos.
4.6. El ejecutante se libera de responsabilidad:
— por daños causados por culpa de los empleados del Cliente durante su desempeño deberes laborales;
— por el robo de propiedad personal de los empleados del Cliente;
- por robo de locales sellados, sellados o cerrados sin romper sellos, precintos, puertas y cerraduras y otros signos evidentes de penetración en los locales del Cliente;
- por daños causados por incendio, explosión, disturbios, otros desastres naturales.
5. ACCIONES DE FUERZA MAYOR
5.1. Las partes quedan exentas de responsabilidad por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones en virtud del presente contrato, si este incumplimiento fue el resultado de circunstancias de fuerza mayor que surgieron después de la celebración del contrato como resultado de eventos extraordinarios, cuya ocurrencia la parte que no cumplió total o parcialmente las obligaciones que no pudo prever ni impedir por medios razonables.
En este caso, el cumplimiento de las obligaciones bajo el contrato se pospone por la duración de las circunstancias de fuerza mayor.
5.2. Al ocurrir los especificados en la cláusula 5.1. circunstancias, la parte para la cual se ha creado la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones en virtud del presente acuerdo debe, en el tiempo más corto notificarlos por escrito a la otra parte, adjuntando los certificados correspondientes, pero en todo caso a más tardar 10 días después de su inicio.
6. PRIVACIDAD
6.1. Los términos de este acuerdo y los acuerdos (protocolos, etc.) son confidenciales y no están sujetos a divulgación.
6.2. Las Partes toman todas las medidas necesarias para garantizar que sus empleados, sin el consentimiento previo de la otra Parte, no informen a terceros sobre los detalles de este acuerdo y sus anexos.
7. DURACIÓN Y OTRAS CONDICIONES DEL ACUERDO
7.1. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de las 09:00 horas del "01" del 20 de junio. y tiene una validez de 1 (un) año.
7.2. Los términos del acuerdo y sus apéndices pueden ser modificados por acuerdo de las partes. Los cambios y adiciones se consideran dentro de dos semanas.
7.3. El costo de la prestación de servicios en virtud de este acuerdo está sujeto a indexación anual, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la inflación en el territorio de la Federación Rusa.
7.3. Cada una de las partes tiene derecho a rescindir este Acuerdo en cualquier momento y envía un aviso por escrito de terminación del acuerdo a la otra parte sobre su intención con 30 (treinta) días de anticipación. Durante este período, las partes deberán cumplir con sus obligaciones bajo este Acuerdo.
7.4. Si 15 días antes del vencimiento de este Acuerdo, las partes no han notificado por escrito la terminación de este Acuerdo, entonces se considera prorrogado por cada año calendario posterior en los mismos términos. En la forma prescrita por este párrafo, este Acuerdo podrá prorrogarse un número ilimitado de veces.
7.5. Todas las disputas de las partes en virtud de este acuerdo y en relación con él, sobre las cuales las partes no puedan llegar a un acuerdo mutuo, se resolverán en Corte de arbitraje Región de Moscú.
7.6. Este Acuerdo se hace en dos copias, cada una de las cuales tiene igual fuerza legal, una para cada una de las partes.
8. DIRECCIONES LEGALES Y DATOS DE LAS PARTES
________________________
________________________
